友情链接
全国服务热线
本周热点问题
飞龙在天
2021-09-28 15:23:29
全部回答
你注意看施工合同里面一般都写有计划开工日期和计划竣工日期和工期,但是后面会有一句话,大致意思就是:实际开工日期以监理下发的开工令为准,所以开工之前,施工单位会做开工报审,然后监理,甲方审批,条件允许,监理单位再发一个开工令
正常是在施工许可证办理完成后,现场实际可以开工,做动工或开工报审,监理也同意,实际开工的日期。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》
第五条 当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(一)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。
(二)承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。
(三)发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合是否具备开工条件的事实,认定开工日期。
友情链接
全国服务热线